Autoroute A69 (France)
Pour les articles homonymes, voir A69.
Cet article ou cette section contient des informations sur un projet de transport.
Cet article concerne un événement en cours.
La dernière modification de cette page a été faite le 13 avril 2025 à 20:35.
| Autoroute A69 | ||
 | ||
 | ||
| Historique | ||
|---|---|---|
| Ouverture | travaux suspendus | |
| Caractéristiques | ||
| Longueur | 62 km | |
| Extrémité ouest | A68 à Castelmaurou | |
| Intersections | D 84 à Puylaurens
D 926 à Puylaurens et Soual D 112 à Verfeil (Haute-Garonne) D 12 à Saint-Germain-des-Prés et Puylaurens D 39 à Montcabrier et Teulat |
|
| Extrémité est | N 112 à Castres | |
| Réseau | Autoroute française | |
| Territoire traversé | ||
| 1 région | Occitanie | |
| 2 départements | Haute-Garonne, Tarn | |
| Villes principales | Castres, Puylaurens, Cuq-Toulza, Francarville, Verfeil (Haute-Garonne), Soual et Toulouse[2] | |
| Exploitation | ||
| Concessionnaire | Atosca | |
| Gestionnaire | État français[1] | |
modifier  |
||
L'autoroute A69 est un projet d'autoroute, en construction de mars 2023 jusqu'à sa suspension en février 2025, visant à relier l'A68 (près de Toulouse) à la rocade de Castres par une nouvelle infrastructure à 2 × 2 voies entre Castres et Verfeil sur une longueur de 62 km. Elle correspond à une alternative payante construite parallèlement[note 1] à la RN126 existante.
Le projet est déclaré d'utilité publique en et en , le contrat de concession est attribué à la Atosca, future concessionnaire en charge de l'exploitation du péage de l'autoroute A69 et qui assure jusque là sa construction. Les travaux débutent en .
Aux alentours du début du chantier, entre 2022 et 2023, la critique du chantier est médiatisée à l'échelle nationale, plusieurs associations mettant en avant son impact environnemental négatif, mais aussi son prix élevé pour les usagers et le fait que les actuelles voies rapides gratuites contournant les villes de Puylaurens et Soual seraient intégrées à l'autoroute et rendues payantes. Le projet reçoit des avis défavorables du Conseil national de la protection de la nature et de l’Autorité environnementale. Tout au long de l'année 2023 et début 2024, des manifestations sont organisées rassemblant jusqu'à plusieurs milliers de défenseurs de l'environnement. Le , le tribunal administratif de Toulouse annule les autorisations environnementales, entraînant la suspension du chantier.
Histoire
[modifier | modifier le code]Genèse du projet (années 1990-2000)
[modifier | modifier le code]Avant le début du chantier de l'A69, le principal axe reliant entre Verfeil à Castres est la route nationale 126 (RN 126).
En 1996, est ouverte l'autoroute A680, une bretelle de 8 km à 2 × 1 voies sans séparateur central, reliant l'autoroute A68 à la RN126 et devant intégrer à terme l'autoroute A69.
Le projet d'autoroute entre Toulouse et Castres est relancé dans les années 2000.
Le groupe pharmaceutique Laboratoires Pierre Fabre, premier employeur privé du Tarn[3], est à l'origine du projet. Sa construction est dans l'intérêt du site industriel, car elle permettrait de faciliter la desserte du site par les transporteurs et salariés. Ses dirigeants mènent ainsi des actions de lobbying en ce sens auprès des décideurs politiques[4],[5].
Confirmation du chantier (années 2010)
[modifier | modifier le code]En 2000 et en 2008, ouvrent respectivement les déviations de Soual et de Puylaurens, deux voies rapides. Les travaux effectués pour la construction de ces déviations, sont mises en œuvre par des filiales du groupe NGE (Guintoli-Cazal). Ces déviations sont intégrées dans le tracé de l’autoroute et dans le contrat de concession par la suite[6].
Au début des années 2010, une première enquête publique est ouverte.
Le groupe Pierre Fabre y dépose une contribution en faveur du projet d’autoroute car il juge l’absence de desserte autoroutière négative pour la compétitivité économique et l'attractivité du territoire sur lequel il est implanté[4].
Le maire de la ville de Lavaur et proche du groupe Fabre, Bernard Carayon, demande directement au premier ministre de l'époque François Fillon de forcer la main de son ministre de l'environnement opposé au projet, le menaçant de quitter la majorité parlementaire[7]. Peu après, Jean-Louis Borloo accepte de signer la décision de mise en concession autoroutière de Castres-Toulouse[8].
En mai 2013, lors de sa visite dans la nouvelle usine dermo-cosmétique du groupe Pierre Fabre à Soual, près de Castres, le président de la République François Hollande rencontre Pierre Fabre, affaibli par la maladie (et décédé deux mois plus tard). François Hollande s'engage alors publiquement en faveur du projet de l'autoroute A69 et affirme dans son discours que « cette infrastructure aurait dû être faite depuis des années »[9]. Cet engagement donne un coup d'accélérateur au projet, comme l'a confirmé Jacques Valax, ancien député socialiste du Tarn, également présent ce jour-là.
En 2014, le président François Hollande renforce son soutien au projet en demandant au préfet de la région Occitanie de lancer les études préalables nécessaires pour obtenir la déclaration d'utilité publique[10].
Passages des actes administratifs (2018-2022)
[modifier | modifier le code]En , le second gouvernement Édouard Philippe promulgue un décret qui déclare d'utilité publique le projet[11]. Ce décret autorise les expropriations nécessaires à la réalisation des travaux[12].
En , la ministre de la transition écologique Élisabeth Borne lance la procédure d'appel d'offres. C'est le groupe de construction NGE qui le remporte en de la même année au travers d'une nouvelle société Atosca, crée avec deux fonds d’investissement (Qeif et TIIC) et la société de péage portugaise Ascendi, qui appartient à la société d’investissement Ardian[4],[13].
Le Premier ministre Jean Castex signe le décret du contrat de concession avec Atosca, le [4] (Décret no 2022-599 du publié au JORF du 22[14]).
Lancement des travaux et mouvement de contestation (2023-2024)
[modifier | modifier le code]Les travaux débutent en [15].
Le , plusieurs associations déposent un recours contre les autorisations environnementales permettant la réalisation du chantier, dans le but d’obtenir la suspension des travaux et l’abandon définitif[16],[17]. Le , le juge des référés rejette la demande d’interruption du chantier par 14 associations pour qui le projet porte atteinte à une soixantaine d’espèces protégées et à leurs habitats, notamment au niveau du viaduc de l’Agout[18],[19]. Le le tribunal administratif de Toulouse rejette une nouvelle demande de suspension[20]. Le , le Conseil d'État valide à nouveau l'autorisation environnementale accordée à Atosca[21].
Le , le groupe écologiste à l'Assemblée nationale annonce faire usage de son droit de tirage pour créer une « commission d'enquête parlementaire sur le montage juridique et financier du projet d'autoroute A69 ». La commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire doit formaliser cette demande[22],[23],[24]. Le , cette commission d'enquête parlementaire est close à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron[25].
En , une plainte est déposée contre Atosca pour sa gestion des eaux pluviales et souterraines sur le chantier en cours[26].
Jugement de l'affaire au fond (2024-2025)
[modifier | modifier le code]La rapporteure publique Mona Rousseau communique le , en amont de l'audience, le sens de ses conclusions plaidant pour l'annulation totale de l'arrêté autorisant les travaux pour motif d'absence de raison impérative d'intérêt général majeur justifiant la dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées[27].
Lors de l'audience du 2024, elle conteste le caractère impératif et majeur de l'intérêt public du projet. Elle affirme qu'il est « excessif » de parler de situation d'enclavement pour le secteur Castres-Mazamet, rejetant l'argument du désenclavement cité comme motif impérieux d'atteinte aux espèces protégées dans l'autorisation environnementale[28]. Toujours selon elle, l'accidentologie de la RN126 ne permet pas de qualifier d'impérative la réalisation du projet d'autoroute, qui s'accompagnerait d'une dégradation sur l'itinéraire de substitution en raison de son passage par les centre-bourgs de Soual et Puylaurens dont les déviations existantes sont prévues pour être intégrées à l'autoroute payante. Le verdict est mis en délibéré et attendu sous 15 jours après l'audience[29].
Le 2024, le tribunal administratif de Toulouse annonce ne pas se prononcer sur la légalité ou non de l'arrêté autorisant les travaux en raison d'un nouvel élément communiqué par la défense dans une note en délibéré faisant suite à l'audience. En effet, cette note contient une mention d'une baisse de 33 % du prix du péage prise en charge par l'État sur les sections correspondant aux déviations de Soual et Puylaurens déjà existantes et prévues pour être intégrées à l'autoroute, incitant le tribunal à rouvrir l'instruction du dossier avant une nouvelle audience « dans les prochains mois »[30],[31]. Cette absence de décision permet au concessionnaire de continuer les travaux en l'attente d'une nouvelle décision du tribunal, suscitant chez les opposants au projet l'inquiétude que le chantier continue de causer des impacts environnementaux irréversibles. Dans l'espoir de les limiter, les parties requérantes déclarent déposer le un référé-suspension pour tenter de faire reconnaître le doute sérieux de la légalité de l'autorisation environnementale en se basant sur les conclusions de la rapporteure publique sur le fond du dossier et de faire suspendre les travaux[32]. Ce référé est rejeté le 2025, le juge des référés affirmant que « le projet ne produira que très peu d'effets concrets » entre ce jugement et la nouvelle audience au fond prévue pour le mois suivant[33], au vu des « impacts environnementaux (...) d'ores et déjà été produits à l'échelle globale du chantier », et que les délais nécessaire pour exécuter une interruption avoisineraient la date de l'audience de février[34].
À l'occasion de la nouvelle audience du 2025, la rapporteure publique renouvelle sa demande d'annulation du chantier, confirmant son précédent avis selon lequel aucune raison impérative d'intérêt public majeur ne justifie de porter atteinte aux espèces protégées pour construire l'autoroute, reprenant durant l'audience des propos similaires à ceux qu'elle avait déjà tenus le en affirmant notamment que les gains attendus du projet sont « assez faibles » compte tenu de son impact environnemental. Suivant cet avis et considérant que le projet « ne répondait à aucune « raison impérative d'intérêt public majeur » justifiant de porter atteinte à l'environnement », le tribunal administratif de Toulouse annule le l'autorisation environnementale, et donc l'arrêté préfectoral autorisant le chantier[35],[36]. Lors de cette annonce certains médias considèrent le chantier comme illégal[37],[38].
L'État annonce faire appel de cette décision, tout en demandant un sursis à exécution afin de reprendre un chantier déjà bien engagé[39], 45 % des terrassements étant déjà réalisés, et 70 % des ouvrages d'art construits[40]. Dans le même temps, les laboratoires Pierre-Fabre menacent de « privilégier des territoires d'accès plus rapides » si « l'enclavement devait devenir définitif »[41] tandis que la région Occitanie prend acte de la décision mais reste « aux côtés des habitants et des entreprises du sud du Tarn qui ont besoin de cette liaison rapide, qui la soutiennent très largement car elle est nécessaire au désenclavement du bassin de Castres-Mazamet »[41].
Caractéristiques du projet
[modifier | modifier le code]Atosca
[modifier | modifier le code]Atosca (Autoroute TOulouSe CAstres) est la structure créée spécialement pour la construction et la concession de l'A69[42]. Selon l'article 29 du cahier des charges annexé au décret de concession, celle-ci prendra fin 55 ans après l'entrée en vigueur du contrat de concession. Cette durée de concession de 55 ans se décompose en deux parties : 40 ans correspondant à l'amortissement du projet, auxquels s’ajoutent 15 années supplémentaires demandées par les actionnaires. Le bienfondé de cette extension serait juridiquement contestable[43].
Les actionnaires principaux sont :
- NGE Concession, filiale du Groupe NGE, à hauteur de 25 %
- Ascendi, opérateur d'autoroutes portugais (15%), détenu par le fonds d'investissement Ardian
- Quaero Capital, groupe de gestion de fonds (30%)
- Transport Infrastructure Investment Company, TIIC, entreprise d'investissement portugaise (30%)
Présentation du parcours
[modifier | modifier le code]
Le chantier d'autoroute doit relier la sortie 2 de l'A68 (près de Toulouse) à la rocade de Castres par une liaison autoroutière à 2 × 2 voies entre Castres et Verfeil (Haute-Garonne).
L’A69 est longue de deux fois 62 kilomètres (Ouest/Est et Est/Ouest), en deux fois deux voies, dont 53 kilomètres de construction (44 km de tracé neuf, et 9 km de voie rapide de la route nationale 126 incorporés[15],[44]) et 9 kilomètres de l'autoroute A680 existante renommée[45]. Elle suit à peu près le tracé de la RN 126 et traversera le territoire de 24 communes[46]. Le projet comprend 200 ouvrages d'art et ouvrages hydrauliques[47] et 16 points de recharges de voitures électriques[47].
Tracé prévu[48] :
Échangeur entre A68 et A69
2 Gragnague à 1 km (de et vers l'A68) : Gragnague (déjà ouvert sur l'A680)- 3 Verfeil 9 km : Verfeil, Lavaur (actuellement,
Carrefour giratoire entre A680/RD 20 (RN 126) et RD 112 (Toulouse par RD, Lavaur) et fin de l'A680)
début de la section gratuite
- 4 Verfeil - est à 11 km (de et vers l'A68) : Castres par RD (en projet)
fin de la section gratuite
Péage de Verfeil (à système fermé) à 13 km- 5 Maurens-Scopont à 24 km : Vendine, Toulouse (par RD), Cuq-Toulza (en projet)
Aire de repos Cambon-lès-Lavaur (dans les deux sens)
- 6 Puylaurens à 41 km : Puylaurens, Saint-Sernin-lès-Lavaur, Revel (déjà ouvert)
- 7 Soual à 52 km : Soual, Semalens, Saïx (actuellement, Carrefour giratoire entre RN 126 et RD 926 (Soual))
- Viaduc sur l'Agout + Péage de Castres (à système fermé)
- 8 Castres/Saint-Palais à 61 km : Castres (actuellement Carrefour giratoire entre A69, Route nationale 126 (Castres) et Échangeur entre RN 112/RD 1012 et A69)
- Échangeur entre RN 112/RD 1012 et A69 à 62 km
Péages
[modifier | modifier le code]Le tarif du péage de l'autoroute A69 annoncé le , l[49] est de 6,77 €, soit un tarif kilométrique d'environ 12,7 centimes/km pour un véhicule thermique[50],[51]. Les véhicules électriques devraient bénéficier d'une réduction de 20%[50]. Ce prix jugé trop élevé par le rapport des commissaires-enquêteurs pourrait être diminué via une participation plus élevée des collectivités[52],[53].
Le péage est prévu sous forme de 4 portiques à flux libre avec système de reconnaissance de plaques et de badge[47].
Coût de la construction
[modifier | modifier le code]Le coût des travaux est estimé en 2022 par France 3 à 500 millions d'euros dont 20 millions financés par l'Etat et les collectivités [54]. La même année, la préfecture du Tarn estime la participation publique à 23 millions d'euros, pour 6% du projet (donc 383 millions d'euros au total) [55]. Selon la rapporteure de la commission d'enquête sur le montage juridique et financier du projet d’autoroute A69, l'investissement des déviations de Puylaurens et de Soual n'est « pas valorisé dans le cadre du contrat »[56] de concession. C'est une des raisons qui expliquent que la transparence du projet financier est remise en cause lors de la Commission d’enquête sur le montage juridique et financier du projet d’autoroute A69[56]. Cet investissement équivaut à 75 millions d'euros en nature[57], les déviations étant a terme intégrées à la concession autoroutière payante[6].
Impact de l'autoroute et mesures de mitigation
[modifier | modifier le code]Impact socio-économique
[modifier | modifier le code]Les défenseurs de la construction de l'autoroute défendent en particulier le développement économique de la région[58]. L'objectif est donc de désenclaver la zone de Castres et Mazamet et générer un flux de population qui permettrait de conserver « les services publics, lutter contre la désertification médicale et apporter une main-d’œuvre » aux entreprises locales [59]. Le groupe cosmétique Pierre Fabre s'est engagé fortement en faveur de cette autoroute[6],[60]. Par ailleurs, Atosca prévoit la création de 1 000 emplois locaux temporaires durant les travaux, dont 10% minimum de personnes éloignées de l'emploi[47].
L’État annonçait initialement (en 2020), un gain de temps de 35 minutes sur l'ensemble du trajet[61]. Atosca prévoit un gain de temps pour le trajet de 69,69 km entre la rocade de Castres (intersection des RN126 et 112) et le périphérique de Toulouse de 24 minutes en temps de trajet théorique avec la future A69, ou de 23 minutes selon les vitesses habituellement pratiquées sur cet axe[62] (pour un trajet avant travaux d'environ 1h). Les opposants au projet estiment le gain de temps aux alentours des 15 minutes[63]. Les véhicules souhaitant conserver un trajet entièrement gratuit doivent faire un détour de 12 minutes pour éviter les contournements de Soual et Puylaurens inclus dans la zone de péage[64].
L'autorité environnementale souligne des lacunes dans l’analyse socio-économique du projet, considérant qu'« elle repose sur des données de trafic (...) désormais obsolètes »[65]. Le rapport de l'enquête publique indique qu' « aucune démonstration concrète [d’un impact économique favorable] n’est présentée ni aucun chiffrage évalué »[64]. Des chercheurs de l'Institut national universitaire Champollion indiquent qu'aucune étude n'a permis de lier la création d’une infrastructure de transport au développement social et économique d'un territoire[64].
Selon ses défenseurs le projet diminuerait le nombre d'accidents de la route par rapport au tracé actuel[66].
Impact sur l'environnement
[modifier | modifier le code]Impact initial
[modifier | modifier le code]L'autorité environnementale craint un impact négatif du projet sur[65]:
- La fragmentation du territoire,
- la consommation de sols naturels et agricoles,
- l’impact sur la biodiversité et la rupture des continuités écologiques,
- les altérations du paysage et des aménités des territoires,
- la pollution de l'air et les risques sanitaires induits,
- la préservation des zones humides,
- les consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre.
Séquence éviter-réduire-compenser
[modifier | modifier le code]ME01 : Évitement géographique des éléments ponctuels à enjeu en phase travaux par la mise en place de balisage et/ou de mise en défens
ME02 : Localisation des zones d’installation de chantier et zones de stockage des véhicules et engins en dehors des zones naturelles sensibles- MR01 : Adaptation/évolution du projet sur le secteur de la traversée de l’Agout
- MR02 : Assistance environnementale à la maîtrise d’œuvre des opérations de protection et de restauration de la biodiversité
- MR03 : Adaptation du calendrier des travaux vis-à-vis des enjeux écologiques (vis-à-vis de la flore, de la faune et des zones humides)
- MR04 : Balisage des zones sensibles en bordures d’emprises pour réduire les impacts
- MR05 : Installation de barrières à amphibiens en phase chantier et réalisation de pêches de sauvegarde
- MR06 : Repérage et mise en place d’abattage doux des arbres et bâtiments susceptibles d’accueillir des gîtes à chiroptères, Écureuil roux et oiseaux
- MR07 : Déplacement des arbres à Grand Capricorne et autres coléoptères saproxyliques
- MR08 : Réduction des impacts liés au passage des engins de chantier
- MR09 : Remise en état des emprises travaux après le chantier
- MR10 : Approche multi-barrière pour limiter la pollution des habitats naturels et cours d’eau en phase chantier
- MR11 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes
- MR12 : Evitement des travaux nocturnes et illumination limitée de la voirie en phase d’exploitation
- MR13 : Maintien et restauration des continuités hydrauliques en phase chantier et exploitation
- MR14 : Mise en place d’échappatoires au niveau des ouvrages hydrauliques et du réseau d’assainissement
- MR15 : Adaptation des ouvrages afin de rétablir la perméabilité du projet (passages à faune)
- MR16 : Aménagements paysagers des ouvrages pour limiter la mortalité par collision et assurer la transparence écologique du projet
- MR17 : Installation de dispositifs anti-collision en phase d’exploitation
- MR18 : Installation de clôtures pour les limiter les collisions et adaptées aux enjeux locaux en phase exploitation
- MR19 : Adaptation de certains ouvrages pour intégrer des gites à chiroptères
- MR20 : Réduction de l’assèchement des zones humides à proximité
- MR21 : Réduction des impacts des travaux préliminaires
- MC01 : Conversion de fruticée ou de friche arborée ou boisements rudéraux dégradés en boisement
- MC02 : Création de boisements/bosquets arborés
- MC03 : Création de bosquet arbustif
- MC04 : Diversification et renforcement de boisement monospécifiques ou haies
- MC05 : Diversification de lisières forestières
- MC06 : Ilot de sénescence
- MC07 : Restauration d’une prairie / Restauration de friche en zone rudérale et culture vers une prairie
- MC08 : Débroussaillage et réouverture des habitats en cours de fermeture.
- MC09 : Gestion des milieux ouverts et semi-ouverts
- MC10 : Réouverture des milieux secs en cours de fermeture
- MC11 : Gestion adaptée des pelouses sèches (Azuré du serpolet)
- MC12 : Restauration de prairies humides et/ou mégaphorbiaies
- MC13 : Réhabilitation de roselières ou mégaphorbiaies dans un plan d’eau/sur un lit mineur
- MC14 : Gestion des prairies humides, roselières ou mégaphorbiaies et/ou cariçaies
- MC15 : Décaissement/étrépage/décapage pour la restauration d'une prairie humide, Évacuation et gestion des déchets/remblais
- MC16 : Dépollution et Reconstitution des sols fortement remaniés
- MC17 : Reconversion de plantations (peupleraie) vers une prairie humide ou mégaphorbiaie ou roselière
- MC18 : Rescindement de cours d'eau et restauration des rives (mégaphorbiaie, cariçaie, hélophyte, roselière)
- MC19 : Création d’une mare
- MC20 : Restauration d’une mare (curage, retalutage, faucardage)
- MC21 : Entretien et gestion conservatoire des fossés (Agrion de Mercure et Campagnol amphibie)
- MC22 : Restauration et gestion de noue
- MC23 : Remblais d'étangs et plans d'eau
- MC24 : Aménagement et entretien de dépressions humides (Branchiopode et Criquet tricolore)
- MC25 : Suppression drains
- MC26 : Création d’un boisement alluvial
- MC27 : Création de ripisylve
- MC28 : Restauration de ripisylve et berge sur ripisylve discontinue
- MC29 : Limitation des traitements aux produits phytopharmaceutiques
- MC30 : Réduction des fertilisants minéraux au profit de fertilisants organiques
- MC31 : Limitation du travail du sol
- MC32 : Diminution de la taille des parcelles et diversification des assolements
- MC33 : Mise en place et gestion de prairies permanentes et jachères
- MC34 : Création de bandes enherbées
- MC35 : Plantation de haies
- MC36 : Restauration et gestion de haies en têtard
- MC37 : Aménagement des bâtiments d’exploitation
- MC38 : Aménagement et entretien de muret de pierres sèches, d’hibernaculums et de nichoirs
- MC39 : Aménagement d’une falaise de terre favorable au Guêpier d’Europe
- MC40 : Traitement et gestion des espèces végétales exotiques envahissantes
- MC41 : Désimperméabilisation des délaissés d’infrastructures routières
- MC42 : Restauration de friche en zone rudérale et culture vers une prairie sèche
- MC43 : Aménagement des berges
La déclaration d'utilité publique du projet prévoit un comité de suivi des mesures compensatoires composé, selon la dénomination, de représentant de l'Etat, de représentant du concessionnaire (entreprises Atosca, Biotope, Setec et du groupe NGE), de collectivités locales, d'associations naturalistes (France Nature Environnement Midi-Pyrénées, Nature en Occitanie, Conservatoire d’Espaces Naturels Midi-Pyrénées, Union Protection Nature Environnement Tarn, Ligue pour la protection des oiseaux du Tarn, Fédération départementale des chasseurs, Fédération départementale pêche et milieux aquatiques, Arbres et Paysages Tarnais), d'opérateurs de l’État (ONF, OFB, Agence de l'eau), d'organes consulaires locaux (Chambres d’agriculture du Tarn et de la Haute-Garonne, Syndicat de Bassin versant Hers Girou, Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout, Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, Agence régionale de la biodiversité Occitanie), et du Conseil national de la protection de la nature [68].
L’État annonce que 87 millions d'euros sont prévus dans la séquence Éviter-réduire-compenser, et qu'il est notamment prévu « 5 fois plus d’arbres replantés que d’arbres coupés »[69].
Parmi les mesures de réduction figure le déplacement de certaines espèces à enjeu présentes le long du tracé. Concernant la conservation du Grand capricorne, espèce protégée au niveau européen, Atosca prévoit un « abattage doux » des arbres où ils logent et un déplacement des branches coupées dans les forêts avoisinantes[70]. Le patch de trèfle écailleux sera déplacé sur un autre site[70].
Les mesures de compensation prévoient l'acquisition et la conservation de sites situés en dehors du projet censé présenter des enjeux similaires ou à restaurer[61]. Atosca prévoit en 2024 que 71 ha « de compensation de zone forestière et de replantation en bordure du tracé », ainsi que l'achat de 27 ha de forêt pour en faire des ilots de sénescence[70].
Les moyens de compensation proposés par Atosca sont critiqués[Par qui ?] de par les incertitudes quant à son réalisme[réf. nécessaire].
Fin 2023, l’État rappelle que « les services instructeurs, chargés de la police de l’environnement, sont pleinement mobilisés sur ce chantier majeur pour vérifier que les mesures réglementaires sont bien appliquées sur le terrain » et que des « non-conformités ont pu être constatées et certaines d’entre elles ont donné lieu à des mises en demeure ». Selon France Nature Environnement, le chantier a fait l'objet entre mars 2023 et janvier 2025 de 34 rapports de manquement administratif réalisés par la DREAL, DDT et OFB, pour violation des prescriptions de l'autorisation environnementale, ayant mené à 14 arrêtés préfectoraux de mise en demeure[71]. Il s'agit essentiellement de non conformité des mesures d'évitement ou de réduction prévues, de la gestion de l'eau, etc[71].
Prises de position
[modifier | modifier le code]Sondages d'opinion
[modifier | modifier le code]En 2023, plusieurs sondages sont commandités par les défenseurs et les opposants au projet autoroutier.
En novembre 2023, une étude réalisée par l'Ifop pour Agir pour l'environnement auprès d'un échantillon représentatif de la population du Tarn et de la Haute-Garonne montre que 61 % des sondés se disent favorables à l'abandon du projet. Dans le détail, la proportion d'opposants au projet est majoritaire dans les deux départements avec une position moins affirmée dans le département du Tarn (55 %) que dans celui de la Haute-Garonne (63 %). De plus, une très large majorité des sondés (82 %) se disent favorables à l'organisation d'un référendum local visant à voter pour ou contre le projet d'autoroute (et ce indépendamment du département de résidence)[72].
Un sondage Odoxa, commandité par le concessionnaire du projet Atosca, réalisé en mars 2023 sur 600 personnes du Sud Tarn obtient 35 % de très favorables et 40 % de plutôt favorables[73],[74]
Opposition
[modifier | modifier le code]Critiques
[modifier | modifier le code]Le projet reçoit un avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature en septembre 2022[75], puis de l’Autorité environnementale en octobre 2022[76]. Dans leur avis, les deux institutions relèvent les atteintes importantes causées à l’environnement, qu’elles n’estiment pas compensées par l’intérêt socio-économique du projet.
Les associations Collectif RN126, La voie est libre et Pas d'autoroute Castres Toulouse critiquent le projet d'autoroute. Elles dénoncent l'impact écologique de la construction et le fait que les actuelles voies rapides gratuites deviendraient payantes une fois intégrées à l'autoroute[77]. Ces associations proposent depuis 2009[78] un projet alternatif consistant à aménager la route nationale existante (RN 126). La voie est libre propose par ailleurs depuis 2023 un autre projet alternatif, soumis aux élus en septembre 2023, consistant à « réaménager la RN 126, mieux desservir les gares par le train, et aménager [une] véloroute »[79]. Le projet prévoit également la création de pôles d'activités économiques et artisanales le long de cet axe. Ce projet alternatif a été présenté à l'Assemblée nationale fin septembre[80].
En septembre 2023, 200 scientifiques exerçant en région toulousaine et membres de l'Atécopol (atelier d’écologie politique), publient une tribune d’opposition au projet[81],[82].
Une lettre ouverte adressée au président de la République, initiée par le collectif Scientifiques en rébellion, a été signée par plus de 1 500 scientifiques — dont Valérie Masson-Delmotte et Christophe Cassou — et est publiée dans Le Nouvel Obs en octobre 2023. Les scientifiques arguant que ce projet n'est pas compatible avec les objectifs de réductions des émissions de gaz à effet de serre françaises et de préservation de la biodiversité[83],[84],[85]. À la veille d'une manifestation fin octobre, le journal Libération considère que les arguments des scientifiques n'ont pas été entendus, laissant le projet aux mains de quelques politiques[86].
Le , une pétition est lancée sur la plateforme de l'Assemblée nationale[87]. Le , elle atteint les 36 000 signatures[88].
En , à la suite des actions du groupe en faveur du projet autoroutier, un boycott des produits Pierre Fabre est lancé par les opposants au projet[89],[90]. En , le syndicat CGT de Pierre Fabre demande alors à la direction de l'entreprise de se désolidariser du projet. Dans un texte, le syndicat déclare : « Comment peut-on en 2023 alors que toutes les décisions politiques, industrielles, ou sociales doivent passer par le filtre de la transition écologique, soutenir un projet écocide et suranné ? »[91]. Fin 2023, il est révélé que l'entreprise pharmaceutique de Pierre Fabre est actionnaire du concessionnaire du projet à hauteur de 8 millions d'euros[92].
Manifestation
[modifier | modifier le code]En , une mobilisation à l'appel des Soulèvements de la Terre, de la confédération paysanne et d'Extinction Rebellion regroupe entre 4 500 et 8 200 militants écologistes contre le projet[93],[94],[95]. L’opposition au projet donne lieu à plusieurs actions de communication de militants écologistes : escalade d’arbres en opposition au projet[96], engagement de grèves de la faim par une quinzaine de personnes[97]. Parmi celles-ci, l’une, menée par Thomas Brail, est particulièrement médiatisée[98].
Durant le week-end des 21-22 octobre, des manifestations rassemblent entre 2 400 (préfecture) et 10 000 (organisateurs) opposants au projet. Dans la nuit du 21 au 22, une ZAD (zone à défendre) est organisée à la ferme La Crémade, à l'est de Castres[99]. Elle rassemble environ 300 personnes[100],[101]. Les manifestants sont évacué le 23 octobre par la gendarmerie mobile, utilisant des Centaures, véhicules blindés à roue de la gendarmerie, et causant une trentaine de blessés selon les manifestants[102].
Le , plusieurs centaines de manifestants investissent et occupent symboliquement le terrain d'une des deux futures centrales de bitume à Puylaurens qui vont produire les 500 000 tonnes de revêtement de l'A69[103],[104].
En octobre 2024, les derniers manifestants, dits « écureuils », qui avaient aménagé des cabanes sur les arbres, sont violemment évacués par les forces de l'ordre[105],[106],[107].
Répression
[modifier | modifier le code]Certaines actions des militants opposés à la construction de l’autoroute sont réprimées. En mars 2024, le site Reporterre estime que l’État y a consacré au moins 2,7 millions d’euros[108].
En février 2024, un rapporteur spécial des Nations unies sur les défenseurs de l’environnement, Michel Forst, publie ses constats sur les pratiques des forces de l’ordre contre les militants qui occupent les arbres devant être abattus (les « écureuils ») sur la commune de Saïx : il y critique le blocage du ravitaillement en nourriture et en eau par d’autres militants, des privations de sommeil et des départs d’incendies provoqués par les forces de l’ordre, qu’il qualifie de « traitements cruels, inhumains et dégradants »[109],[110]. Le rapporteur spécial critique également les grandes difficultés que rencontrent les journalistes et observateurs à accéder à la ZAD et à s’entretenir avec les occupants[110],[111]. France 3 dénonce une entrave à la liberté de la presse systématique dans la couverture des mobilisations des opposants au projet[112]. Les constats sur la privation de nourriture et de sommeil sont corroborés par une section locale de la LDH en septembre 2024[113],[114].
Le , Greta Thunberg ainsi que d'autres jeunes militants environnementaux européens sont présents à la manifestation, près de Soual.
Soutien
[modifier | modifier le code]Carole Delga, présidente de la région Occitanie, affirme qu'il n'y a pas d'alternative crédible à la création de cette autoroute et que « le projet a été déclaré d’utilité publique en 2018 » après 15 ans d'études et de concertation, et que « tous les recours sur la Déclaration d'utilité publique ont été purgés en dernière instance par le Conseil d’État […] le chantier est en cours, les travaux sont très avancés (près de 40 % des crédits engagés) »[115].
En octobre 2023, l'Association des maires du Tarn affirme comptabiliser[116] 900 signatures d'élus (sur les 4 000 du territoire) sur une lettre de soutien au projet, dont notamment les sénateurs Philippe Bonnecarrère, Philippe Folliot, sénateur du Tarn, Jean Terlier[117], député de la troisième circonscription du Tarn, le président du conseil départemental du Tarn, et les maires d'Albi, Castres, Gaillac, Carmaux, Graulhet, Mazamet[118].
La réelle participation d'une grande partie de ces élus est mise en doute par l'opposition au projet. Des pratiques étant dénoncées, telles que la comptabilisation de signatures d'élus ne s'étant pas positionnée sur la volonté de poursuite du projet[8].
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- ↑ l'autoroute A69 et la route nationale se croisent
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Suite à l'arrêt du Chantier le 27 février 2025 par la justice de Toulouse/Française
- ↑ Hors Parcours
- ↑ Brian Mendibure, « A69 Castres-Toulouse : "Nous remettrons en cause notre développement local si l’autoroute n’est pas finalisée", préviennent les laboratoires Pierre Fabre », sur ladepeche.fr, .
- Pauline Graulle, Jade Lindgaard et Emmanuel Riondé, « A69 : l’histoire d’un acharnement d’État »
, sur Mediapart, (consulté le ).
- ↑ « Castres. Une autoroute pour Toulouse d'ici 2014 », La Dépêche du Midi (consulté le ).
- Benoît collombat, « A69 : l’ombre de Pierre Fabre derrière l’autoroute », sur Radio France, France Inter, Secrets d'info, (consulté le ).
- ↑ Benoît collombat, « Enquête. Conflit d’intérêts, opacité financière… Dans les coulisses du projet controversé de l'A69 », sur francetvinfo.fr, Cellule investigation de Radio France, (consulté le ).
- Jean-Marc Guilbert, « Autoroute Castres-Toulouse : le « oui » sans réserve de l'État », La Dépêche du Midi, (consulté le ).
- ↑ « Autoroute A69, les zones d'ombre derrière le projet », sur France Culture, (consulté le ).
- ↑ Pauline Graulle, Jade Lindgaard et Emmanuel Riondé, « A69 : l’histoire d’un acharnement d’État », sur Mediapart, (consulté le ).
- ↑ Décret no 2018-638 du déclarant d'utilité publique les travaux de création d'une liaison à 2 × 2 voies entre Castres (Tarn) et Verfeil (Haute-Garonne), conférant le statut autoroutier à la liaison nouvellement créée.
- ↑ « Autoroute Castres - Toulouse : ce sera l'A69 et les expropriations devront avoir lieu d'ici 2028 », sur Actu.fr
- ↑ https://www.nge.fr/app/uploads/2021/09/Communique%CC%81-de-Presse-NGE_25-09-2021-1.pdf
- ↑ Décret no 2022-599 du approuvant la convention de concession passée entre l'État et la société ATOSCA pour l'autoroute A69 ainsi que le cahier des charges annexé à cette convention.
- « CARTE. Autoroute A69 : voici le tracé de la future liaison entre Castres et Toulouse », La Dépêche du Midi, (lire en ligne
).
- ↑ « Premier recours sur le fonds du projet » , sur France Info, .
- ↑ « Recours sur le fonds du projet », La Dépêche du Midi, (lire en ligne ).
- ↑ « Décision du tribunal », La Dépêche du Midi, (lire en ligne ).
- ↑ Margot Venier, « Autoroute Toulouse-Castres : Christophe Ramond se félicite de la poursuite du chantier », sur l'opinion.com,
- ↑ Sylvain Duchampt, « Rejet de la demande de suspension de l'Autoroute A69 : nouvelle victoire pour les pro-A69 et tensions exacerbé », sur France Info, (consulté le ).
- ↑ ALP, « A 69 : le Conseil d’Etat valide l’autorisation environnementale », La Dépêche, (lire en ligne, consulté le ).
- ↑ « Projet d’autoroute A69 : les députés écologistes vont lancer une commission d’enquête parlementaire », Sud Ouest, (consulté le ).
- ↑ « A69 Castres-Toulouse: les députés écologistes vont lancer une commission d'enquête parlementaire », sur BFM TV (consulté le ).
- ↑ Christine Ravier, « Autoroute A69, la commission d'enquête parlementaire : à quoi ça sert ? » , sur France 3 Occitanie, (consulté le ).
- ↑ Pierrick Merlet, « Dissolution de l'Assemblée nationale : la commission d'enquête sur l'A69 Toulouse - Castres stoppée pour de bon ? » , La Tribune, (consulté le ).
- ↑ Sophie Constanzer, « Chantier de l'A69 Toulouse-Castres : une plainte déposée pour pollution de l'eau », sur Ici, (consulté le ).
- ↑ Nicolas Albrand et David Bobin, « Coup de théâtre : le Rapporteur public rend un avis négatif à propos du chantier de l'A69, l'autoroute controversée Toulouse-Castres », sur France 3 Occitanie, (consulté le ).
- ↑ Le Nouvel Obs avec AFP, « Autoroute A69 : l’annulation du chantier actée par la rapporteure publique, la décision d’ici quinze jours », Le Nouvel Obs, (consulté le ).
- ↑ Julie Rimbert, « « Pas de raison impérative d’un intérêt général public » : le chantier de l’A69 Toulouse-Castres malmené devant le tribunal administratifs », Le Parisien, (consulté le ).
- ↑ Julie Renson Miquel, « A69 Toulouse-Castres : réouverture de l’instruction, pas de décision avant plusieurs mois », Libération, (consulté le ).
- ↑ Marion Chantreau, « A69 Toulouse-Castres : les opposants déroutés par la « non-décision » de la justice administrative », sur Ici, (consulté le ).
- ↑ Paul Haldebel, « Autoroute A69 : un référé déposé au tribunal administratif de Toulouse pour suspendre en urgence le chantier », sur actu.fr, (consulté le ).
- ↑ Julie Renson Miquel, « A69 : la justice rejette la suspension du chantier autoroutier avant sa décision sur le fond en février », Libération, (consulté le ).
- ↑ France Info avec AFP, « Autoroute A69 : la justice administrative rejette une demande de suspension en urgence du chantier », sur France Info, .
- ↑ Le Monde avec AFP, « Autoroute A69 : la justice annule l’autorisation environnementale du projet d’autoroute entre Castres et Toulouse, le chantier est arrêté », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).
- ↑ « Autoroute A69 entre Toulouse et Castres : le chantier mis à l’arrêt par la justice », Ouest-France, .
- ↑ Marie-Adélaïde Scigacz, « Chantier de l'A69 : le tribunal administratif donne raison aux opposants et juge le projet autoroutier illégal, deux ans après le début des travaux », sur France Info, .
- ↑ « Victoire historique : le chantier de l’A69, jugé illégal, est stoppé net », sur Reporterre, .
- ↑ « A69 entre Castres et Toulouse : l’État va faire appel de la décision du tribunal administratif de Toulouse », sur ecologie.gouv.fr, .
- ↑ https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/journal-de-18h/la-justice-administrative-arrete-le-chantier-de-l-autoroute-a69-8628203
- https://www.francebleu.fr/infos/environnement/autoroute-toulouse-castres-la-justice-annule-l-arrete-prefectoral-autorisant-le-chantier-de-l-a69-8124191
- ↑ « Atosca | Qui sommes-nous ? », sur Atosca (consulté le )
- ↑ « A69 : l’ombre de Pierre Fabre derrière l’autoroute », sur France Inter, (consulté le )
- ↑ Camille Adaoust, « A69 : cinq chiffres pour comprendre ce projet d'autoroute entre Toulouse et Castres, contesté par des associations écologistes et des scientifiques », sur France Info, .
- ↑ https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/description-de-l-operation-a24260.html
- ↑ « Manifestation contre l’autoroute Toulouse-Castres : pourquoi la construction de l’A69 fait polémique », Ouest-France, (lire en ligne ).
- https://www.atosca.fr/la69
- ↑ Émile Gaubert et J-M. Guilbert, « Castres-Toulouse : autoroute ou 2 × 2 voies en débat ce soir à Revel », La Dépêche du Midi, (lire en ligne ).
- ↑ Sandrine Morin, « On connait enfin le coût du trajet sur la future autoroute Castres-Toulouse : 8,37 euros » , sur Ici Occitanie, .
- « L’A69 Toulouse-Castres est-elle justifiée ? Les arguments pour ou contre ce projet d’autoroute », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).
- ↑ « A69 Toulouse-Castres : coût, arbres coupés, tarif au péage… les 10 chiffres-clés de l’autoroute décriée », Le Parisien, (consulté le ).
- ↑ « L'A69 reçoit un avis favorable avec quelques réserves à la suite de l'enquête publique des demandes d'autorisations environnementales », La Dépêche du Midi (consulté le ).
- ↑ « Financement de l'autoroute A69 : ce caillou dans la chaussure de l'Etat et des collectivités », sur France 3 Occitanie, (consulté le ).
- ↑ Cécile Frechinos, « Tarn : un pas de plus vers la construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse », France 3 Occitanie, (lire en ligne , consulté le ).
- ↑ « Communiqué de presse. Castres Verfeil : réunion du comité de pilotage et avancées du projet » [PDF], .
- « Compte rendu de la Commission d’enquête sur le montage juridique et financier du projet d’autoroute A69 » , sur Assemblée nationale, .
- ↑ « Convention passée entre l’État et la Société ATOSCA pour la concession de la liaison autoroutière à 2 × 2 voies (A69) entre Castres (Tarn) et Verfeil (Haute-Garonne) » , .
- ↑ Joséphine Pelois, « Autoroute A69 : l’histoire d’un serpent de mer qui devrait finalement voir le jour », Capital, (consulté le ).
- ↑ https://www.ladepeche.fr/2023/04/21/dossier-autoroute-a69-castres-toulouse-53-kilometres-de-bitume-entre-espoirs-et-contestation-11148292.php
- ↑ Olivier Monod, « A69 : pourquoi les opposants au projet autoroutier entre Toulouse et Castres visent le groupe Pierre Fabre ? », Libération, .
- « Dossier Des engagements De l’État - A69 – Liaison autoroutière Castres-Toulouse juillet 2020 »https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_des_engagements_de_l_etat_de_l_a69.pdf
- ↑ https://www.ladepeche.fr/2023/04/21/autoroute-a69-castres-toulouse-un-trajet-plus-rapide-on-a-mesure-quel-sera-vraiment-le-gain-de-temps-11148060.php
- ↑ https://« Tout comprendre à la polémique autour de l’autoroute A69 », sur Le Figaro
- https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/09/25/l-a69-toulouse-castres-est-elle-justifiee-comprendre-le-debat-sur-ce-projet-d-autoroute_6178231_4355771.html
- Marcus Dupont-Besnard, « Autoroute A69 : ce que dit la science », sur numerama.com, (consulté le ).
- ↑ https://www.lexpress.fr/environnement/projet-dautoroute-castres-toulouse-les-arguments-des-pour-et-des-contre-4MLBUOGOIFGZRNPH3EAZA6PIOU/
- « Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale Pièce A - Note de présentation non technique »
- ↑ https://www.tarn.gouv.fr/contenu/telechargement/14597/133394/file/20220705_cp_a69_cscm.pdf
- ↑ https://www.ecologie.gouv.fr/presse/autoroute-a69-gouvernement-region-occitanie-departement-du-tarn-appellent-responsabilite
- « https://actu.fr/societe/a69-le-concessionnaire-defie-les-critiques-avec-un-abattage-des-arbres-doux-et-une-compensation-ecologique_61573505.html A69 : le concessionnaire défie les critiques avec un "abattage des arbres doux" et une compensation écologique », sur Actu.fr
- https://www.fne-op.fr/2025/01/23/a69-un-chantier-pave-de-non-conformites-environnementales-aux-impacts-cumules-majeurs/
- ↑ « Le regard des habitants du Tarn et de Haute-Garonne sur le projet d’autoroute A69 », sur Institut français d'opinion publique, (consulté le ).
- ↑ Brian Mendibure, « Exclusif. 75 % des sud-tarnais sont favorables à la future autoroute a69, selon un sondage », La Dépêche du Midi, (lire en ligne, consulté le ).
- ↑ « Les trois-quarts des habitants soutiennent la construction de l’A69 », sur Odoxa (consulté le )
- ↑ Justine Salles, « A69 : le projet de la future autoroute Castres-Toulouse reçoit un avis défavorable du conseil national de protection de la nature » , sur France 3 Occitanie, (consulté le ).
- ↑ « Autoroute Castres-Toulouse : l’Autorité environnementale se montre critique sur le projet », sur France 3 Occitanie, (consulté le ).
- ↑ Pierrick Merlet, « Autoroute Toulouse-Castres : trois recours vont être déposés », La Tribune, (lire en ligne ).
- ↑ « Projet d'accélération de l'aménagement de la RN 126 entre Castres et Toulouse », sur Commission nationale du débat public (consulté le ).
- ↑ « Les opposants à l'A69 entre Toulouse et Castres soumettent une alternative aux élus », sur Ici, (consulté le ).
- ↑ « Ces scientifiques et militants se battent pour une solution alternative à l’autoroute A69 », sur Le HuffPost, (consulté le ).
- ↑ Benoît Roux, « Environnement. 200 scientifiques, opposés à l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, demandent l'arrêt immédiat des travaux », sur France 3 Occitanie, (consulté le ).
- ↑ « A69 : un collectif de 200 scientifiques toulousains demande l'arrêt immédiat des travaux », sur France Info, (consulté le ).
- ↑ « Pour nous, scientifiques, l’autoroute A69 est un de ces projets auxquels il faut renoncer », Le Nouvel Obs, (consulté le ).
- ↑ Matthieu Combe, « A69 : plus de 1 500 scientifiques demandent l’arrêt du projet », sur Techniques de l'ingénieur, (consulté le ).
- ↑ P. Gratian, « Plus de 1 500 scientifiques appellent à renoncer à l’autoroute A69, Clément Beaune leur répond », Ouest-France, (consulté le ).
- ↑ Margaux Lacroux, « A69 Toulouse-Castres : comment pro et anti s’affrontent à coups de sondages douteux », Libération, (consulté le ).
- ↑ Johanna Decorse, « Autoroute A69 Castres-Toulouse : les opposants déposent une pétition à l’Assemblée nationale », La Dépêche du Midi, (lire en ligne).
- ↑ Sardain Claire, « Pétition contre l'autoroute A69 : déjà plus de 36 000 signatures, le texte sera étudié mais sans auditions à l'Assemblée nationale », sur France 3 Occitanie, .
- ↑ Nina Valette, « A69 : la CGT des laboratoires Pierre Fabre se désolidarise de la direction qui soutient le projet d'autoroute », sur Ici, .
- ↑ Catherine Léhé, « Chantier A69. Appel au boycott des produits Pierre Fabre par les opposants à l'autoroute Toulouse-Castres », sur France 3 Occitanie, .
- ↑ Catherine Léhé, « A69 : « Une erreur tactique », le syndicat CGT de l'entreprise Pierre Fabre demande à la direction de se désolidariser du projet », sur France 3 Occitanie, .
- ↑ Laurent Dubois, « Pierre Fabre actionnaire de l'autoroute A69 Castres-Toulouse : business ou simple coup de pouce ? » , sur France 3 Occitanie, .
- ↑ Luc Chemla, « Mobilisation contre l'A69 : tout comprendre sur le décrié projet d'autoroute entre Toulouse et Castres », sur France Inter, .
- ↑ Nicolas Monnet, « Autoroute A69 : 4 500 à 8 200 personnes rassemblées à Saïx contre le projet entre Castres et Toulouse », L'Indépendant, (lire en ligne ).
- ↑ (oc) « Sais : granda manifestacion contra l'autoestrada A69, Jornalet, quotidien occitan d'informations », Jornalet, (lire en ligne ).
- ↑ Stéphane Thépot, « Sur l’A69, la résistance des hommes perchés », Libération (consulté le ).
- ↑ Margaux Lacroux, « Mobilisé contre l’A69, Thomas Brail commence une grève de la soif : « Si on ne fait rien maintenant, c’est foutu » », Libération (consulté le ).
- ↑ « L’écologiste Thomas Brail débusqué du haut de son platane par la police au petit matin », Libération, (consulté le ).
- ↑ « Projet d’autoroute A69 Toulouse-Castres : un week-end de mobilisation des opposants marqué par plusieurs incidents », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).
- ↑ Jade Lindgaard, « A69 : les forces de l’ordre évacuent une ZAD en formation », sur Mediapart, (consulté le ).
- ↑ « A69 : les opposants à l'autoroute évacués par la force de la ZAD de Saïx, « neuf manifestants appréhendés » », sur ici, (consulté le ).
- ↑ « Les opposants à l'A69 évacués de leur ZAD par les forces de l’ordre », 20 Minutes, (consulté le ).
- ↑ « Dans le Tarn, des centaines de manifestants défilent contre l'A69 et les « usines à bitume » », Le Figaro, (lire en ligne).
- ↑ « Autoroute A69 Toulouse-Castres : des manifestants envahissent le site d'une future centrale à bitume dans le Tarn », La Dépêche du Midi, (lire en ligne).
- ↑ « A69 : la dernière ZAD démantelée, seize opposants interpellés » , Le Figaro, .
- ↑ « A69 Toulouse-Castres : les derniers « écureuils » installés dans les arbres à Verfeil ont été délogés par les forces de l’ordre » , La Dépêche du Midi, .
- ↑ Justin Carrette et Antoine Berlioz, « A69 : les dernières « écureuils » expulsées, la zad n’est plus » , sur Reporterre, .
- ↑ « 2,76 millions d’euros : le coût de la répression des opposants à l’A69 », sur Reporterre, .
- ↑ « Autoroute A69 : le rapporteur des Nations unies demande des « mesures immédiates » pour protéger les opposants au projet », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).
- « « Écureuils » mobilisés contre l'A69 : conclusions du rapporteur spécial de l'ONU », sur ONU en France, (consulté le ).
- ↑ « Observatoire toulousain des Pratiques Policières (OPP) – Rapport sur les opérations de police et de gendarmerie dans le cadre des oppositions a la construction de l’ autoroute A69″ « Ligue des droits de l'Homme », sur ldh-midi-pyrenees.org, (consulté le ).
- ↑ « VIDÉO. Autoroute A69 : une journaliste de France 3 projetée au sol par des gendarmes lors d'un reportage sur l'opposition au chantier », sur France 3 Occitanie, (consulté le ).
- ↑ « « Nous demandons une enquête pour que les barbaries cessent », un rapport dénonce les violences policières contre les opposants au chantier de l'autoroute A69 », sur France 3 Occitanie, (consulté le ).
- ↑ Daniel Welzer-Lang et Pascal Gassiot, « Observatoire toulousain des pratiques policières : rapport sur les opérations de police et de gendarmerie dans le cadre des oppositions à la construction de l’autoroute A69 » [PDF], .
- ↑ Frédérique Michalak, « Occitanie : Carole Delga toujours pas favorable à la suspension du chantier, controversé, de l'autoroute A69 », L'Indépendant, (consulté le ).
- ↑ Maxime Lacoste, « Des élus locaux réagissent au soutien de l'asso des maires du Tarn à l’autoroute A69 », sur Mediapart, (consulté le ).
- ↑ Karl Laske, « A69 : les conflits d’intérêts inavoués des lobbyistes pro-autoroute », sur Mediapart, .
- ↑ Gilles Carles, « 900 élus signent une lettre de soutien au projet d’autoroute Castres-Toulouse », Le Tarn libre, .
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Liste des autoroutes de France
- Autoroute A680
- Route nationale 126
- Volume de transport en France : Prospective
Bibliographie
[modifier | modifier le code]- Autoroute A69 Quand la cause environnementale nationale s'invite au développement local - Les controverses de Mine Paris
- Note sur les “ effets structurants ” de l’A69, le “ projet de territoire ” et le “ désenclavement ” de Castres-Mazamet
Liens externes
[modifier | modifier le code]
